2023年度照明施工合同范本8篇

照明施工合同范本第1篇发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工下面是小编为大家整理的照明施工合同范本8篇,供大家参考。

照明施工合同范本 第1篇

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同，甲乙双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、承包范围及方式

包括但不限于：线管预埋安装、穿线、电缆敷设、配电箱安装、灯具安装、开关插座安装；
配合装饰吊顶管线灯具安装、动力配电安装调试、防雷安装调试。配合土建、设备安装工程的施工。

三、合同工期

开工日期：20xx年04月28日

竣工日期：20xx年09月28日

以实际开、竣工日期为准。

四、质量标准

工程质量标准：一次验收合格率100%。

五、合同价款

1、本合同价款采用固定总价的方式，总价款为￥万元（大写：叁拾玖万元整），不含税金。（不包含“工厂弯灯”和“投光灯”的灯具）

2、无论外部条件发生何种变化，价格风险自负，经双方确认的总价款不作调整；
各种包干措施费用，结算时一律不作调整。

3、任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一时可以协商调整：

（1）如果工厂弯灯和投光灯为乙方采购时；

（2）因施工图相对于招标图纸有改变，经甲乙双方共同协商认可时；

（3）甲方代表确认的设计变更或工程联系单造成的工程量发生变更；

（4）因甲方要求提高材料品牌，相对于预算价格差异大于20%时。

六、工程变更

（1）甲方为使工程合理施工，有权随时向乙方发出工程变更指示，乙方须予以执行。

（2）乙方投标资料中已有适用于变更工程的价格，按乙方投标报价下浮10%计算；
乙方投标资料中没有有适用于变更工程的价格，由甲乙双方共同协商。（乙方最终的投标资料盖章并作为合同附件）

（3）为了保证工程进度，乙方不得以变更签证价款未定为理由，拒绝承担变更工作内容，否则造成的工期延误等一切损失（包括甲方另行委派工程队伍完成该工作内容发生的费用）均由乙方承担。

（4）业主最终确定品牌的确认单作为变更，具有同等效力。

（5）因工程变更或甲方原因影响工期的，按双方协商的时间顺延。

七、付款方式

1、主体施工阶段，每月按已完工程量的

2、所有合同内的电气工程完工，经验收合格后，一个月内支付总价款的；
工程竣工验收，并办理完结算后，一个月内支付结算价款的95%。

3、剩余质保金的50%，在质保期满后的10天内全部付清。

4、工程款按以上的所有付款必须汇入乙方指定的"账户。

八、甲方职责

1、负责使施工场具备施工条件，并在开工后继续协助解决有关遗留事项，提供一套施工图纸，提供给乙方一间办公室。

2、定期对工程进度、质量、安全文明施工情况进行检查，提出整改意见；
及时将设计变更等技术资料交乙方。

九、乙方职责

1、严格按照施工图纸和规范要求进行施工。接受工程师监理，以及业主、总包各方的管理。

及时报送进场材料报验、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、竣工验收报告；
按照相关要求报送完整的原始记录、检测记录等技术、经济资料；
参加各类施工协调例会，做好施工现场的管理工作。（材料检测费用由甲方支付。）

2、负责在建和己完工程的成品保护。与土建和设备安装工程的配合施工。

3、保证施工场地达到环保管理有关规定，符合文明施工要求。职工宿舍、食堂、卫生设施，符合消防、治安、卫生标准，保持清洁卫生。

4、工程完成后，应将施工中造成的障碍物和垃圾进行清除。

5、因乙方未按合同约定完成上述工作，引起的索赔和罚款，应由乙方承担。上述各项工作的费用，均已包含在合同总价款内。

十、质量与验收

1、工程质量应符合国家或专业质量评定标准的合格条件。本工程要求的质量标准为一次验收合格率100%。

因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准，乙方必须自费整改，使工程实体质量达到验收标准为止。

2、未经工程师批准，工程的任何部分都不得覆盖，当隐蔽工程已经具备检验条件时，乙方应及时通知工程师。工程师应参加对这部分工程的检查和检验，并不得无故拖延。若工程师在接到乙方通知48小时后没有回复，乙方可以自行验收覆盖。

3、质量检查不应影响施工正常进行，经检查检验不合格者，影响施工正常进行的费用由乙方承担，工期不予顺延。

4、工程竣工档案资料的编制，按市城建档案管理部门及有关行业主管部门和甲方的具体要求编制，乙方须在工程竣工后的30天内编制完成，交甲方和监理审核，最终以所属城建档案管理部门验收为准。

5、工程质量保修内容及要求，按国务院颁发的《建设工程质量管理条例》，及双方签定的《工程质量保修书》条款执行。质量保修期内，乙方定期进行质量回访，主动征询用户意见，对甲方反馈的工程质量问题，及时提出整改维修方案，征得甲方同意，选派专业维修队伍进行整改维修。

十一、安全施工

1、乙方必须按照《建设工程安全生产管理条例》，和国家安全生产、文明施工的有关法规进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

开工前与甲方签订安全、文明施工的责任协议书，落实安全、文明施工的措施。

2、在工程施工的整个过程中，乙方负责施工现场全部人员的安全。除因甲方、工程师的过失而造成伤亡外，甲方不承担乙方或其它人员的伤亡赔偿、补偿。

3、在履行合同中，乙方应采取一切合理措施，保护现场附近的环境，避免因施工引起污染和对公众财产、公共环境等造成伤害或妨碍。

4、承包方应针对不同的分部分项工程，必须在开工前进行安全技术交底，并以书面形式向监理汇报，经认同后方可开工。

5、特殊工种作业人员必须持证上岗，严格执行各种安全操作规程。

6、事故处理：在工程施工期间，如果在工程的任何部分发生安全事故、机械故障或其它事件，对安全造成威胁，工程师认为必须进行紧急处置时，乙方必须立即采取措施加以处置。若乙方无力或不愿立即进行处置，为消除危险，工程师可雇用其它人员从事该项应急处置工作，此项费用向乙方索回，或从应付给乙方的款项中扣除。

7、有关安全防护的措施费用，已包括在合同总价款中。

十二、违约和争议

1、违约

（1）甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。

（2）乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它时

合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿引起违约给甲方造成的损失。

（3）除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

（4）因一方违约时合同不能履行，另一方欲中止合同或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

（5）双方严守该协议各条款的约定，单方违约，承担总价的3%的违约金作赔偿。

2、争议

本合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。当事人不愿协商，调解解决或者调解不成的，可向工程所在地人民法院起诉。

十三、其它

1、工程停、缓建执行国务院颁布的《建筑安装工程承包合同条例》有关规定。

2、施工过程中若遇不可抗力如特殊气象原因及自然灾害等发生时，乙方应在24小时内向甲方代表通报受害情况，甲乙双方应及时协调解决。

3、乙方不得将工程倒手转包给其它施工单位，否则甲方有权中止合同，因此而造成的一切损失由乙方承担。

4、本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同的补充内容，与合同条款具有同等效力。

十四、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止；
保修期满，并结清款项后，保修条款终止，本合同终止。

十五、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

联系电话：联系电话：

合同签订日期：年月日

照明施工合同范本 第2篇

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就______项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。

第一条、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、施工范围：

4、承包方式：

5、工程造价：

6、工程工期：

（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为______天。

（2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。

第二条、甲方责任

1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。

2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。

3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。

第三条、乙方责任

1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。

2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。

3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。

4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。

第四条、施工条件

1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；

2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。

第五条、关于工期的提前与延迟

1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。

2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。

3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。

第六条、工程质量与验收

1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；
复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

3、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。

4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。

第七条、保修期

工程竣工验收后，开始计算保修期，保修______年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。

第八条、工程价款与结算

1、本工程无预付款。

2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。

3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。

第九条、安全条款

1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10KV电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范（GB50173—92）及电力部门的有关规定。

2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。

3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。

第十条、争议解决

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在城人民法院起诉。

第十一条、附则

1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。

2、本合同正本______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

签订日期：

照明施工合同范本 第3篇

发包方：xxxx房地产开发有限公司（以下简称甲方）

承包方：xxxxxxxx工程有限公司（以下简称乙方）

根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。

一、项目概况

1、工程地点：xxxxxxxxxx

2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程

3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。

本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。

4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。

二、合同总价及付款方式：

1、本合同闭口总价为人民币：xxxxx元，大写：xxxxx元整。

2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。

3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。

4、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装（包括预埋）、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方不予追加报价。

三、工程质量标准和保修期

1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。

2、工程保修期为贰年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。

四、甲方权利义务

1、甲方有权监督乙方的施工，要求乙方遵守施工现场的管理规定，要求乙方保证施工质量，督促乙方施工进度；

2、甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件，甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电，其所产生的相关费用由乙方承担；

3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。

4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。

5、办理乙方工程结算。

6、甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。

五、乙方权利义务

1、乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。

2、乙方须按照xxx档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。

3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。

4、接受甲方的监管，服从甲方协调管理，在施工中与其他相关部门协作配合，验收完毕后及时退场并保持工地的清洁，并负责其施工产生的垃圾清运及费用；

5、施工过程中因乙方原因造成人员伤亡、结构坍塌和装饰损坏、火灾损失均由乙方承担全部责任；
由此给甲方造成的损失.包括经营损失,也应由乙方负责赔偿；

6、负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；
乙方在施工前应制定完整的施工安全制度及相应的突发事件预案，乙方在施工时应采取相应的安全防护措施，以防止意外事件的发生，负责按施工进度计划进行施工，保证工程如期完工。

7、乙方委派xxxxx为本工程负责人。

六、质保期服务

质保期贰年，在质保期内乙方提供24小时报修热线电话，并保证随时有人接听；
乙方在接到甲方电话报修后于8小时内到达现场，并保证于24小时内排除故障。逾期，甲方有权委派第三方进行维修，维修费用在质保金中扣除。

七、工期

本工程开工日期以甲方书面通知为准。

本工程总工期为30天。

由于乙方原因延误工期，视为乙方违约，由于甲方原因工期顺延。

八、违约责任

1、任何一方未按合同约定履行义务则视为违约，违约方承担违约责任。

2、任何一方中途无故解除合同，则应向对方支付合同总额20％的违约金。

3、因乙方原因导致总工期拖延，则每逾期一天，乙方向甲方缴纳合同总额千分之三的违约金。

4、如施工过程中工期延误达30天及以上，甲方有权责令乙方无条件退场，乙方同意无条件服从并在甲方发出退场令的3日内全面清理彻底退场，并全部赔偿甲方因工期延误所带来的各项损失。所有未结的工程款项，待全面退场之后再与甲方结算。

5、甲方未按本合同付款方式及期限向乙方支付合同款，则每逾期一天，甲方向乙方缴纳合同总额千分之三的滞纳金，

6、因乙方质量问题影响设备正常使用的、甚至造成因使用该设备造成的业主财产损坏的，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部经济损失。

7、灯具、控制装置、线缆等均需采用符合国家标准的合格产品，且相互匹配。如不合格或不匹配的，乙方应无条件更换；
如乙方使用假冒伪劣产品的，乙方应承担全额价款的赔偿责任。

九、争议的解决

因履行本合同过程中发生的争议,双方均应友好协商解决；
协商不成,任何一方均可依法向工程所在地仲裁机关仲裁解决。

十、附件

1、泛光照明布置图

2、报价单

3、效果图

十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效。

2、本合同一式肆份,甲方执二份，乙方执二份。

甲方：xxxxxx房地产开发有限公司

代表人：

乙方：xxxxxxx工程有限公司

代表人：

签约地点：xxxx签约日期：

年月日

照明施工合同范本 第4篇

发包方（甲方）：

代表人：

承包方（乙方）：

责任人：

按照《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。

第一条、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、施工范围：

4、承包方式：

5、工程造价：

6、工程工期：

（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为______天。

（2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。

第二条、甲方责任

1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。

2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。

3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。

第三条、乙方责任

1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。

2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。

3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。

4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。

第四条、施工条件

1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；

2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。

第五条、关于工期的提前与延迟

1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。

2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。

3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。

第六条、工程质量与验收

1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；
复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

3、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。

4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。

第七条、保修期

工程竣工验收后，开始计算保修期，保修______年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。

第八条、工程价款与结算

1、本工程无预付款。

2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。

3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。

第九条、安全条款

1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10KV电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范（GB50173—92）及电力部门的有关规定。

2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。

3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。

第十条、争议解决

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在城人民法院起诉。

第十一条、附则

1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。

2、本合同正本______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

工程所在地：

签订时间：______年______月______日

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

工程所在地：

签订时间：______年______月______日

照明施工合同范本 第5篇

发包方：

承包方：

根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。

一、 项目概况

1、工程地点：

2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程

3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。

本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。

4、 承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。

二、 合同总价及付款方式：

1、本合同闭口总价为人民币：xxxxx元，大写：xxxxx元整。

2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。

3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。

4、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装（包括预埋）、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方不予追加报价。

三、工程质量标准和保修期

1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。

2、工程保修期为 贰 年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。

四、甲方权利义务

1、 甲方有权监督乙方的施工，要求乙方遵守施工现场的管理规定，要求乙方保证施工质量，督促乙方施工进度；

2、 甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件，甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电，其所产生的相关费用由乙方承担；

3、 负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。

4、 甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。

5、 办理乙方工程结算。

6、 甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。

五、乙方权利义务

1、 乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。

2、乙方须按照xxx档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。

3、 负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。

4、 接受甲方的监管，服从甲方协调管理，在施工中与其他相关部门协作配合，验收完毕后及时退场并保持工地的清洁，并负责其施工产生的垃圾清运及费用；

5、 施工过程中因乙方原因造成人员伤亡、结构坍塌和装饰损坏、火灾损失均由乙方承担全部责任；
由此给甲方造成的损失.包括经营损失,也应由乙方负责赔偿；

6、 负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；
乙方在施工前应制定完整的施

工安全制度及相应的突发事件预案，乙方在施工时应采取相应的安全防护措施，以防止意外事件的发生，负责按施工进度计划进行施工，保证工程如期完工。

7、 乙方委派xxx为本工程负责人。

六、质保期服务

质保期 贰 年，在质保期内乙方提供24小时报修热线电话，并保证随时有人接听；
乙方在接到甲方电话报修后于8小时内到达现场，并保证于24小时内排除故障。逾期，甲方有权委派第三方进行维修，维修费用在质保金中扣除。

七、工期

本工程开工日期以甲方书面通知为准。

本工程总工期为30天。

由于乙方原因延误工期，视为乙方违约，由于甲方原因工期顺延。

八、违约责任

1、 任何一方未按合同约定履行义务则视为违约，违约方承担违约责任。

2、 任何一方中途无故解除合同，则应向对方支付合同总额20％的违约金。

3、 因乙方原因导致总工期拖延，则每逾期一天，乙方向甲方缴纳合同总额千分之三的违约金。

4、 如施工过程中工期延误达30天及以上，甲方有权责令乙方无条件退场，乙方同意无条件服从并在甲方发出退场令的3日内全面清理彻底退场，并全部赔偿甲方因工期延误所带来的各项损失。所有未结的工程款项，待全面退场之后再与甲方结算。

5、 甲方未按本合同付款方式及期限向乙方支付合同款，则每逾期一天，甲方向乙方缴纳合同总额千分之三的滞纳金，

6、 因乙方质量问题影响设备正常使用的、甚至造成因使用该设备造成的业主财产损坏的，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部经济损失。

7、灯具、控制装置、线缆等均需采用符合国家标准的合格产品，且相互匹配。如不合格或不匹配的，乙方应无条件更换；
如乙方使用假冒伪劣产品的，乙方应承担全额价款的赔偿责任。

九、争议的解决

因履行本合同过程中发生的争议,双方均应友好协商解决；
协商不成,任何一方均可依法向工程所在地仲裁机关仲裁解决。

十、附件

1、泛光照明布置图

2、报价单

3、效果图

十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效。

2、本合同一式肆份,甲方执二份，乙方执二份。

甲方：

乙方：

签订日期：

照明施工合同范本 第6篇

发包方：
（以下简称甲方）

承包方：
（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同，甲乙双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、承包范围及方式

包括但不限于：线管预埋安装、穿线、电缆敷设、配电箱安装、灯具安装、开关插座安装；
配合装饰吊顶管线灯具安装、动力配电安装调试、防雷安装调试。配合土建、设备安装工程的施工。

三、合同工期

开工日期：20xx年 04 月 28 日

竣工日期：20xx年 09 月 28 日

以实际开、竣工日期为准。

四、质量标准

工程质量标准：一次验收合格率100%。

五、合同价款

1、本合同价款采用固定总价的方式，总价款为￥ 万元（大写：叁拾玖万元整），不含税金。（不包含“工厂弯灯”和“投光灯”的灯具）

2、无论外部条件发生何种变化，价格风险自负，经双方确认的总价款不作调整；
各种包干措施费用，结算时一律不作调整。

3、任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一时可以协商调整：

（1）如果工厂弯灯和投光灯为乙方采购时；

（2）因施工图相对于招标图纸有改变，经甲乙双方共同协商认可时；

（3）甲方代表确认的设计变更或工程联系单造成的工程量发生变更；

（4）因甲方要求提高材料品牌，相对于预算价格差异大于20%时。

六、工程变更

（1）甲方为使工程合理施工，有权随时向乙方发出工程变更指示，乙方须予以执行。

（2）乙方投标资料中已有适用于变更工程的价格，按乙方投标报价下浮 10 %计算；
乙方投标资料中没有有适用于变更工程的价格，由甲乙双方共同协商。（乙方最终的投标资料盖章并作为合同附件）

（3）为了保证工程进度，乙方不得以变更签证价款未定为理由，拒绝承担变更工作内容，否则造成的工期延误等一切损失（包括甲方另行委派工程队伍完成该工作内容发生的费用）均由乙方承担。

（4）业主最终确定品牌的确认单作为变更，具有同等效力。

（5）因工程变更或甲方原因影响工期的，按双方协商的时间顺延。

七、付款方式

1、主体施工阶段，每月按已完工程量的。

2、所有合同内的电气工程完工，经验收合格后，一个月内支付总价款的；
工程竣工验收，并办理完结算后，一个月内支付结算价款的95%。

3、剩余质保金的50%，在质保期满后的10天内全部付清。

4、工程款按以上的所有付款必须汇入乙方指定的账户。

八、甲方职责

1、负责使施工场具备施工条件，并在开工后继续协助解决有关遗留事项，提供一套施工图纸，提供给乙方一间办公室。

2、定期对工程进度、质量、安全文明施工情况进行检查，提出整改意见；
及时将设计变更等技术资料交乙方。

九、乙方职责

1、严格按照施工图纸和规范要求进行施工。接受工程师监理，以及业主、总包各方的管理。

及时报送进场材料报验、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、竣工验收报告；
按照相关要求报送完整的原始记录、检测记录等技术、经济资料；
参加各类施工协调例会，做好施工现场的管理工作。（材料检测费用由甲方支付。）

2、负责在建和己完工程的成品保护。与土建和设备安装工程的配合施工。

3、保证施工场地达到环保管理有关规定，符合文明施工要求。职工宿舍、食堂、卫生设施，符合消防、治安、卫生标准，保持清洁卫生。

4、工程完成后，应将施工中造成的障碍物和垃圾进行清除。

5、因乙方未按合同约定完成上述工作，引起的索赔和罚款，应由乙方承担。上述各项工作的费用，均已包含在合同总价款内。

十、质量与验收

1、工程质量应符合国家或专业质量评定标准的合格条件。本工程要求的质量标准为一次验收合格率100%。因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准，乙方必须自费整改，使工程实体质量达到验收标准为止。

2、未经工程师批准，工程的任何部分都不得覆盖，当隐蔽工程已经具备检验条件时，乙方应及时通知工程师。工程师应参加对这部分工程的检查和检验，并不得无故拖延。若工程师在接到乙方通知48小时后没有回复，乙方可以自行验收覆盖。

3、质量检查不应影响施工正常进行，经检查检验不合格者，影响施工正常进行的费用由乙方承担，工期不予顺延。

4、工程竣工档案资料的编制，按市城建档案管理部门及有关行业主管部门和甲方的具体要求编制，乙方须在工程竣工后的30天内编制完成，交甲方和监理审核，最终以所属城建档案管理部门验收为准。

5、工程质量保修内容及要求，按国务院颁发的《建设工程质量管理条例》，及双方签定的《工程质量保修书》条款执行。质量保修期内，乙方定期进行质量回访，主动征询用户意见，对甲方反馈的工程质量问题，及时提出整改维修方案，征得甲方同意，选派专业维修队伍进行整改维修。

十一、安全施工

1、乙方必须按照《建设工程安全生产管理条例》，和国家安全生产、文明施工的有关法规进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。开工前与甲方签订安全、文明施工的责任协议书，落实安全、文明施工的措施。

2、在工程施工的整个过程中，乙方负责施工现场全部人员的安全。除因甲方、工程师的过失而造成伤亡外，甲方不承担乙方或其它人员的伤亡赔偿、补偿。

3、在履行合同中，乙方应采取一切合理措施，保护现场附近的`环境，避免因施工引起污染和对公众财产、公共环境等造成伤害或妨碍。

4、承包方应针对不同的分部分项工程，必须在开工前进行安全技术交底，并以书面形式向监理汇报，经认同后方可开工。

5、特殊工种作业人员必须持证上岗，严格执行各种安全操作规程。

6、事故处理：在工程施工期间，如果在工程的任何部分发生安全事故、机械故障或其它事件，对安全造成威胁，工程师认为必须进行紧急处置时，乙方必须立即采取措施加以处置。若乙方无力或不愿立即进行处置，为消除危险，工程师可雇用其它人员从事该项应急处置工作，此项费用向乙方索回，或从应付给乙方的款项中扣除。

7、有关安全防护的措施费用，已包括在合同总价款中。

十二、违约和争议

1、违约

（1）甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。

（2）乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它时合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿引起违约给甲方造成的损失。

（3）除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

（4）因一方违约时合同不能履行，另一方欲中止合同或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

（5）双方严守该协议各条款的约定，单方违约，承担总价的3%的违约金作赔偿。

2、争议

本合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。当事人不愿协商，调解解决或者调解不成的，可向工程所在地人民法院起诉。

十三、其它

1、工程停、缓建执行国务院颁布的《建筑安装工程承包合同条例》有关规定。

2、施工过程中若遇不可抗力如特殊气象原因及自然灾害等发生时，乙方应在24小时内向甲方代表通报受害情况，甲乙双方应及时协调解决。

3、乙方不得将工程倒手转包给其它施工单位，否则甲方有权中止合同，因此而造成的一切损失由乙方承担。

4、本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同的补充内容，与合同条款具有同等效力。

十四、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止；
保修期满，并结清款项后，保修条款终止，本合同终止。

十五、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。

甲方：

乙方：

签订日期：

照明施工合同范本 第7篇

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就望 项目泛光照明工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程内容：泛光照明工程施工图范围内工程量清单及其它设计文件所描述的全部工程内容。

1.4 承包范围：泛光照明工程设备材料、软件采购、系统施工安装、系统调试、人员培训、验收和保修服务等全部内容。

1.5 承包方式：包深化设计、包工、包料、包质量、包工期、包文明施工、包验收、包安全。

二、合同工期

2.1 工程日期月，开工时间以发包人开工通知为准。

2.2 为了保证工期，承包人应提出安装计划，该计划必须服从和配合本工程项目总的施工进度计划，须由发包人认可，并在实施过程中工程总进度计划的变化作相应合理调整，承包人无权因此而提出任何附加费用。

2.3 除本合同另有约定外，因发包人原因或遇人力不可抗拒的自然灾害（如战争动乱、台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）致使本工程不能按期开工或施工现场不具备开工条件及不能按期竣工的，可以延期开工，工期相应顺延，并由承包人在上述原因发生之日起15日内报发包人，发包人书面形式确定顺延期限。

三、质量标准

3.1 工程质量标准：合格。

3.2 因承包人原因致使本工程未达到合同约定的质量标准，承包人负责无偿返修直至达标，并同时向发包人赔偿因此而造成的直接经济损失，且此类返工工期不予顺延。而由此产生的一切费用（包括人工费、材料费及延误工期罚款等）均由承包人承担。若两次返工都未通过审核，则发包人可选择继续让承包人服务或解除合同，并不增加支付任何费用；
若解除合同时发包人已支付费用，有权向承包人追回已支付费用。

四、合同价款与支付

4.1 合同价款：

4.1.1合同总价 ￥：
元，金额大写（人民币）：。

4.1.2本合同价款采用固定总价（包括工程人工费、材料费、设备费、软件费、管理费、报建报装费、包装运输、安装损耗、安装、调试、检测验收、安全、保险、各种税费、劳保、专利技术、技术支持与服务、售后服务与维保及相应的措施费、利润、规费、税金、配合费、泛光照明扩初设计费、深化设计及施工图设计费、政策性文件规定包含的所有风险、责任及任何市场差价等各项费用，总包配合费由发包人承担）合同方式。本固定总价已包括除不可抗力外的所有风险。如遇下列情况，合同总价作相应调整：

⑴ 设计变更；

⑵ 实际工程量超过或少于工程量清单中的数量3%以上；

⑶ 工程预算及设计方案中未明确的主材待双方认价后确定，本工程的所有主材认价由承包人报送后，必须由发包人、造价咨询单位和监理单位三方共同市场询价并签字确认，才能视为有效认价。

4.2 支付

4.2.1工程预付款：合同签订10天内，发包人向承包人支付合同总价的20%预付款（即人民币整，￥：
元）。

4.2.2当所有材料、设备、产品进场并通过验收后10天内，发包人第二次向承包人支付合同总价的20%工程进度款（即人民币 整，￥：
元）。

4.2.3当承包人完成灯具安装，经发包人确认后10天内，发包人第三次向承包人支付合同总价的20%工程款（即人民币整，￥：
元）。

4.2.4当全部设备安装完毕后10天内，发包人第四次向承包人支付合同总价的20%工程款（即人民币 整，￥：
元）。

4.2.5当工程竣工验收合格并工程结算经发包人核定后，支付至工程结算价的95%，如本工程竣工验收时间超过承包人安装完工后6个月的， 发包人应在完工6个月内支付至结算价的95% 。

4.2.6剩余结算价5%工程尾款作为质量保修金。本合同约定的质保期满后14天内，在扣除由承包人应承担的费用后，发包人将剩余质量保修金一并结付给承包人，质量保修金不计利息。

4.2.7承包人向发包人申请支付每笔合同价款前，需提供等额有效发票；
否则，发包人有权拒绝支付，若承包人提供的发票为无效发票，发包人有权处以该笔款项5‰扣款处罚。

五、材料设备供应

5.1 本工程所需材料和设备由承包人组织供应。

5.2 所有材料、设备、成品、半成品均应附有合格证，进口材料和设备需附报关证明，进场时都要进行检查和初验，经发包人、承包人和监理人三方签字确认合格的"材料、设备方可进场。已进场的材料和设备，未经发包人签署出场通知书的，不得运出场外。

5.3 具有合格证书的材料和设备，发包人和监理人如有异议要求检验时，可以重新检验。检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；
如属不合格产品，检验费用由供货一方承担。

5.4 没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。

5.5 对于发包人认定厂家、品牌和规格的材料，承包人在采购时必须保证按要求的相应厂家、品牌和规格供货。认定厂家、品牌和规格的材料设备，承包人应提前组织采购，及时了解货源情况，每周通报一次进货进度。凡因承包人汇报不及时造成发包人未能及时重新指定厂家、品牌和规格而对工程的实际进度造成的影响由承包人承担，总承包人负连带责任。

5.6 对于由承包人自主采购的材料和设备，承包人在订货前须将材料、设备样品和有关生产厂家及技术资料提交监理和发包人认可，在有必要时可要求对进货厂家实地考察，未经认可的材料和设备不得用于本工程。发包人有权要求承包人出示产品合格证及质量检验报告，并按照相关产品国家标准进行验收，如果没有国家标准，则按照部颁或行业标准进行验收。对于进口材料，承包人应提供全套清关文件、原产地证明。

5.7 代用材料：认定厂家、品牌和规格的材料，如这部分材料和设备由于无货源原因而采购失败，承包人及时向发包人汇报，经市场调查核实后，发包人可以重新指定厂家、品牌和规格。仅主材发生变更的项目，由发包人对变化后的主材进行认价，经双方确认后代换变化前的主材价格；
安装费用不予调整。

六、材料检验

6.1 材料和设备的检验

所有材料、设备、成品、半成品均应附有合格证，进场时都要进行检查和初验，经发包人、承包人和监理人三方签字确认合格的材料、设备方可进场。不合格的不得使用。

6.2 检验内容

材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律法规、规章制度和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出，报监理工程师确认后施行。

6.3 检验费用

承包人采购的材料设备的检验费用由承包人负担。

6.4 随时检查

发包人和监理人代表在一切合理的时间内均应能进入施工现场以及半成品的制造、加工或制配的所有车间和场所，承包人应为他们进入上述场所提供一切便利和协助。

6.5 具有合格证书的材料和设备，发包人和监理人如有异议要求检验时，可以重新检验。检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；
如属不合格产品，检验费用由供货一方承担。

七、双方责任

7.1 发包人责任：

7.1.1开工前7天内，组织承包人、设计人及监理人进行图纸会审和设计交底。

7.1.2提供施工场地、临时设施场地及水电驳接点（水电驳接费用及水电费用由承包人承担），施工通道范围现场确定。

7.1.3按合同约定向承包人支付工程价款。

7.1.4负责洽商、变更的审核、确认工作。

7.2 承包人责任：

7.2.1承包人承诺并保证：承包人系在中国正式成立和登记的法人，有依其章程规定、在其企业法人营业执照规定的经营范围内经营且对合同项下约定的服务内容具有相应资质条件。

7.2.2承包人必须与总承包人配合，保证总承包人工程整体工期目标的实现，服从总包单位合理的整体进度计划，未经发包人书面同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。工程分包不能解除承包人任何责任与义务。

7.2.3负责做好施工场地已有建筑物、构筑物和其它设施设备保护工作，因承包人原因造成损坏的，承包人应自费负责修复至原始状态并承担因此造成的损失。

7.2.4根据施工图、设计说明及行业规范要求编制施工组织设计，进行按时保质施工。

7.2.5所有进场的灯具材料及灯具应提供出厂合格证和质量检验报告单，经发包人和监理人检验确认后才可用于工程中。

7.2.6遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定，按规定办理相关手续，自觉服从发包人、总承包人和监理人现场代表的统一管理和协调。

7.2.7负责在工程施工、竣工及保修期的整个过程中施工现场全部人员安全，承包人应为其现场施工人员办理保险手续。发包人不承担承包人或其分包单位雇用人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

发包人：

承包人：

年 月 日

照明施工合同范本 第8篇

发包方：

承包方：

根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。

一、 项目概况

1、工程地点：xxx

2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程

3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。

本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。

4、 承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。

二、 合同总价及付款方式：

1、本合同闭口总价为人民币：xxx元，大写：xxxxx元整。

2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。

3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。

4、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装（包括预埋）、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方

不予追加报价。

三、工程质量标准和保修期

1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。

2、工程保修期为 贰 年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。

四、甲方权利义务

1、 甲方有权监督乙方的施工，要求乙方遵守施工现场的管理规定，要求乙方保证施工质量，督促乙方施工进度；

2、 甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件，甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电，其所产生的相关费用由乙方承担；

3、 负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。

4、 甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。

5、 办理乙方工程结算。

6、 甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。

五、乙方权利义务

1、 乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。

2、乙方须按照xxx档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。

3、 负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。

4、 接受甲方的监管，服从甲方协调管理，在施工中与其他相关部门协作配合，验收完毕后及时退场并保持工地的清洁，并负责其施工产生的垃圾清运及费用；

5、 施工过程中因乙方原因造成人员伤亡、结构坍塌和装饰损坏、火灾损失均由乙方承担全部责任；
由此给甲方造成的损失.包括经营损失，也应由乙方负责赔偿；

6、 负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；
乙方在施工前应制定完整的施

工安全制度及相应的突发事件预案，乙方在施工时应采取相应的安全防护措施，以防止意外事件的发生，负责按施工进度计划进行施工，保证工程如期完工。

7、 乙方委派xxxxx为本工程负责人。

六、质保期服务

质保期 贰 年，在质保期内乙方提供24小时报修热线电话，并保证随时有人接听；
乙方在接到甲方电话报修后于8小时内到达现场，并保证于24小时内排除故障。逾期，甲方有权委派第三方进行维修，维修费用在质保金中扣除。

七、工期

本工程开工日期以甲方书面通知为准。

本工程总工期为30天。

由于乙方原因延误工期，视为乙方违约，由于甲方原因工期顺延。

八、违约责任

1、 任何一方未按合同约定履行义务则视为违约，违约方承担违约责任。

2、 任何一方中途无故解除合同，则应向对方支付合同总额20％的违约金。

3、 因乙方原因导致总工期拖延，则每逾期一天，乙方向甲方缴纳合同总额千分之三的违约金。

4、 如施工过程中工期延误达30天及以上，甲方有权责令乙方无条件退场，乙方同意无条件服从并在甲方发出退场令的3日内全面清理彻底退场，并全部赔偿甲方因工期延误所带来的各项损失。所有未结的工程款项，待全面退场之后再与甲方结算。

5、 甲方未按本合同付款方式及期限向乙方支付合同款，则每逾期一天，甲方向乙方缴纳合同总额千分之三的滞纳金，

6、 因乙方质量问题影响设备正常使用的、甚至造成因使用该设备造成的业主财产损坏的，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部经济损失。

7、灯具、控制装置、线缆等均需采用符合国家标准的合格产品，且相互匹配。如不合格或不匹配的，乙方应无条件更换；
如乙方使用假冒伪劣产品的，乙方应承担全额价款的赔偿责任。

九、争议的解决

因履行本合同过程中发生的争议，双方均应友好协商解决；
协商不成，任何一方均可依法向工程所在地仲裁机关仲裁解决。

十、附件

1、泛光照明布置图

2、报价单

3、效果图

十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效。

2、本合同一式肆份，甲方执二份，乙方执二份。

甲方：

代表人：

乙方：

代表人：

签约地点：
xxxx签约日期：

年 月 日

推荐访问: